律师观点分析

2015年4月原告应被告邀请做X项目邀请，承接X项目的劳务分包工作，在原告开工之前，被告已经做了其他地块的景观工程（样板房），后原、被告签订了《X地块景观土建施工劳务合同》，合同约定：工程地点为X2-7地块；工程内容：场地平整、夯实、人工挖土方、钢筋绑扎、混凝土垫层浇筑、砖砌体、抹灰、地面铺装、井盖提升、围墙铺砖等；被告进度款按每月完成工程量的80%支付，工程完成后支付到95%，甲方验收合格后工程质量保修期满一年后，无任何质量问题，尾款一次性付清；工期2015年4月27日至2015年7月30日（工期以实际为准）。2015年4月起，原告安排工人毛贻栋带人开始施工，2015年5月开始做基础部分，被告进度款也及时下发。2015年6月因被告提供的混凝土无法按计划到达工地致使进度延期，2015年7月恢复施工直至8月基础部分才基本完成。2015年9月因水电班组与被告公司项目经理发生矛盾，水电部分就由原告出工人采取计日工的形式做水电工程。2015年10月原告按被告要求完成项目的基本建设，原告要求被告按工程完成后支付到95%约定的工程款，被告以多种理由不予支付。

本案中，被告认可《X2-7地块景观土建施工劳务合同》，可以原告施工完毕，同意调解。

最终，被告同意一次性支付原告工程款X元。

案例内容出自：华律网